委托人R公司与W公司签订了《建设工程施工合同》,合同约定由W公司为R公司承建位于某市经济开发区的厂房建设工程,工期180天。W公司未能按约定工期施工完毕,且已完工的工程质量不合格。期间,R公司就工期及工程质量问题数次与W公司协商,W公司均置之不理。故R公司将W公司诉至法院,请求依法解除《建设工程施工合同》,并依法判令W公司赔偿R公司修复费以及因工期延误导致的经济损失合计1030万元。
案件难点
1.涉案工程主体已经完工,且通过了主体工程验收;工期处于疫情期间,工期延误的原因存在多样化。
2.在主体工程已经验收合格的情况下,R公司再行提出质量异议难度较大。
3.W公司手中持有大量的签证资料,数额接近1000万元,对于R公司结算非常不利。
律师办案思路及解决方案
1.首先,律师对主体结构及外墙保温提出质量异议,主审法官根据R公司的申请,对以上两方面质量方面进行司法鉴定。经鉴定主体结构及外墙保温不符合国家标准,需要进行修复;
2.其次,律师通过大量的双方往来的会议记录、施工日志、数次工期商谈记录、W公司工期承诺函等,确认W公司对工期延误负有不可推卸的责任;
3.再次,律师根据双方之间关于工程签证的协议、律师现场勘验后申请法院进行现场勘验、项目章管理使用权限等方面原因,推翻了W公司持有的近千万元工程签证资料。
案件处理结果
1.虽然主体结构已经经过验收合格,但最高院公报案例显示,工程实际存在明显的质量问题,承包人以工程竣工验收合格证明等主张工程质量合格的,不予支持。
法院认为,主体结构虽经验收合格,但经鉴定,主体结构及外墙保温存在明显质量缺陷,需要进行修复。W公司主张主体结构质量合格,不予支持,其依法应承担修复责任。根据鉴定结论,W公司应支付修复费800万元左右。
2.本案工期虽然处于疫情期间,但对于工程施工影响不大,且R公司已经超额支付工程进度款。双方关于施工工期数次变更延长,但W公司一直未能按照变更后的工期施工完毕,且以实际行动表明不再继续施工。
法院认为,工期延误的责任,主要在于W公司,并根据R公司的申请,对于工期延误损失进行了鉴定。
3.W公司所持有的1000余万签证,主要体现在模板摊销次数上。W公司提出涉案厂房属于异形工程,所有模板均属于一次摊销,并提交了盖有R公司项目部章的签证单。
对此,律师进行了现场勘验,发现一楼以上的所有楼层模板,均属于数次摊销。为此,律师申请法院进行现场勘验。法官经过现场勘验,对该专门问题进行司法鉴定。鉴定结果为,模板属于数次摊销,应当根据合同约定,以四次摊销进行结算。仅这一个项目,就为R公司避免工程款损失700万元。
法院最终确认,W公司持有的签证,数额为100万元左右。
以上几个焦点问题,经过司法鉴定,逐一进行了厘清。在法院的主持下,双方达成了和解。
案件亮点及司法鉴定的重要性
(一)案件亮点
1.本案系建设工程施工合同纠纷中涉及司法鉴定比较典型的案例,法院对该案立案后并及时认可司法鉴定的请求,对于主体结构的质量、签证的认定等特别专业及争议特别巨大的问题,采纳司法鉴定结论,对日后类似案件的处理具有普遍指导意义。
2.在主体已验收合格的前提下,通过司法鉴定突破工程质量难题,确立了主管机构与司法鉴定之间的效力优先问题。关于项目部盖章确认的工程签证方面,以协议及现场勘验予以推翻。以上两个方面对于建设工程审理具有重要的实践意义,此举为客户避免工程款损失2000余万。
(二)司法鉴定的重要性
1.司法鉴定是确认案件事实的关键。建设工程施工合同纠纷中常常涉及工程质量、工期、造价等技术性较强的问题。司法鉴定通过对这些问题的科学分析和评估,为法院提供客观、准确的依据,从而帮助法院做出公正的判决。本案在主体已经验收的情况下,双方在工程质量、工期延误、签证无法达成一致意见时,进行司法鉴定就成为解决这一问题的关键。
2.司法鉴定是解决争议的有效方式。在建设工程施工合同纠纷中,双方当事人往往各执一词,对案件事实存在严重分歧。通过司法鉴定,可以客观、公正地评估工程造价、工程质量、工期延误等争议事项,为法院裁判提供有力支撑。司法鉴定意见作为法定证据的一种,其科技内涵使得其他证据可以得到补充和强化,因此在诉讼活动中备受重视。
3.司法鉴定在建设工程施工合同纠纷中适用范围广泛。司法鉴定不仅适用于工程造价的确认,还包括工程质量、修复费用、工期等多个方面。务实中,司法鉴定在建设工程案件审理中的地位十分重要,司法鉴定的结果直接决定了案件的裁判结果。
4.司法鉴定能够提高审判质量和效率
通过司法鉴定,法院可以更加准确地把握案件事实,避免因证据不足或证据错误而导致的裁判失误。同时,司法鉴定结论的明确性也有助于缩短诉讼周期,提高审判效率;司法鉴定人员的专业性,确保鉴定结果的专业性和权威性,对于提高审判质量和效率具有重要意义。
综上所述,司法鉴定在建设工程施工合同纠纷中具有重要作用。它不仅是确认案件事实的关键环节,也是解决争议、维护当事人合法权益的重要手段。通过司法鉴定,有助于消除双方当事人的争议,促进纠纷的和平解决,是解决争议、维护当事人合法权益的重要手段,因此司法鉴定的重要性不容忽视。